Genel Satış Şartlarımız
1. Mülkiyet Hakkı
Teslim edilen ürünlerin mülkiyeti, CHN Aluminium tarafından ürün bedelinin tamamen ve eksiksiz tahsil edilmesine kadar CHN Aluminium’a aittir. Mülkiyet devri, bedelin CHN tarafından tamamen fiilen tahsil edilmesiyle gerçekleşir.
2. Teslimat ve Sevkiyat
Tüm teslimatlar, sipariş onayında belirtilen teslim şekline göre yapılır. CHN fabrikası teslim (Ex-Works) yapılan satışlarda, yükleme sonrası nakliye sırasında oluşabilecek hasarlardan,Gecikmelerden ve risklerden CHN sorumlu değildir. Teslimat toleransı ±10%, teslim tarihi toleransı ±1 hafta olarak kabul edilir (yukarıda verilen terminler için geçerlidir). Test sertifikaları, paletlerle birlikte alıcıya gönderilir.
3. Sipariş Onayı ve İptaller
Satıcı tarafından gönderilen sipariş formları, alıcı tarafından imzalı ve kaşeli şekilde 2 gün içinde geri gönderilmelidir. Aksi takdirde satıcı, önceden yazılı bir ihtar göndermeksizin siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
Alıcının, teslimattan en az 6 hafta önce siparişi iptal etmesi durumunda, satıcı toplam meblağın %30’unu talep etme hakkını saklı tutar. Eğer siparişe ilişkin metal sabitleme (LME Hedge) işlemi yapılmışsa, satıcı bu sabitlemeden doğabilecek zararını da ayrıca talep etme hakkına sahiptir.
Alıcı tarafından sevkten önce metal sabitleme talep edilmemişse, satıcı faturayı sevkiyat günü LME kapanış değeri üzerinden kesme hakkına sahiptir.
4. Ödeme Şartları
Faturaların vadesinde ödenmemesi hâlinde alıcı kendiliğinden temerrüde düşmüş olacaktır: TL faturalar için önceden yazılı bir ihtarname gönderilmesine gerek olmaksızın aylık %5, EUR/USD/GBP faturalar için aylık %2 vade farkı ödemekle yükümlüdür.
Döviz faturaları ilgili döviz cinsinden ödenmelidir. Döviz faturalarına istinaden yapılan TL ödemelerde, CHN tarafından bildirilen anlık piyasa kuru esas alınır.
5. Kur Farkları ve Muhasebe Kuru
Döviz faturalarına ilişkin TL ödemelerde oluşan kur farkları, ilgili çeyrek dönemin sonuna kadar karşılıklı olarak hesaplanır ve faturalandırılır. Fatura muhasebe kuru, TCMB MBDS (Merkez Bankası Döviz Satış) kuru esas alınarak belirlenir.
6. Vergisel Yükümlülükler
Alıcı tarafından KDV2 beyannamesi ödemesi yapılmamışsa, ödeme tamamlanana kadar satıcının yeni sipariş kabul etmeme hakkı bulunmaktadır.
7. Teslimat Kontrolü
Alıcı, malzemeleri araçtan indirmeden önce kontrol ve muayene etmelidir. Çizik, vuruk veya çökme ya da ürünlerde herhangi bir ayıp veya eksiklik varsa, alıcı bu durumu derhal satıcıya yazılı olarak bildirmeli ve durumu fotoğraf veya video ile belgelemelidir. Aksi takdirde, satıcı nakliyeden kaynaklanabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.
8. İade ve Uygunsuzluk Bildirimi
Müşteri, ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren açık ve görülebilir ayıp/eksiklikler yönünden derhal, açık ve görülebilir nitelikte olmayan ayıp veya eksiklikler yönünden ise sevk tarihinden itibaren 7 iş günü içinde uygunsuzluk bildiriminde bulunmalıdır. Bu süreler içerisinde bildirilmeyen uygunsuzluklar için ürün kabul edilmiş sayılır.
Müşterinin hatalı onayladığı ürün veya siparişlerde, iptal veya iade hakkı, sipariş onay tarihinden itibaren 24 saat içinde kullanılabilir. İşlem görmüş malzemeler satıcı tarafından geri alınmaz. Satıcı, şikâyet konusu malzemeleri alıcının deposunda veya üretim merkezinde inceleme hakkını saklı tutar. Şikâyetin kabul edilmesi durumunda, satıcı yalnızca faturada yazan tutarı iade etmekle ve malzemeyi teslim edildiği adresten geri almakla yükümlüdür. Şikâyet tutarı hiçbir şekilde malzemenin toplam fatura tutarını aşamaz.
9. Sorumluluk Sınırlaması
CHN Aluminium, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde ve kasten kusur, ağır ihmal veya kamu düzenine aykırılık hâlleri dışında, aşağıdaki durumlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz: müşteri veya üçüncü şahıs mallarında meydana gelen hasarlar, kullanım, üretim, iş veya gelir kaybı, kâr kaybı, zaman kaybı veya müşteri şikâyetleri, hukuki ve finansal giderler.
10. Uyuşmazlıklar ve Yetkili Mahkeme
Taraflar arasında doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İhtilaf hâlinde satıcının ticari kayıt ve belgeleri HMK gereğince kesin delil niteliğindedir. Türk hukuku geçerlidir.
11. Müşteri Beyanı
Alıcı, işbu genel satış koşullarını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerin kendisi ile müzakere edilerek oluşturulduğunu, satış şartlarını açıkça kabul ettiğini, satıcı ile yapacağı tüm ticari ilişkinin işbu genel satış şartları kuralları çerçevesinde ifa edileceğini beyan eder. İşbu sözleşme, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Teslim edilen ürünlerin mülkiyeti, CHN Aluminium tarafından ürün bedelinin tamamen ve eksiksiz tahsil edilmesine kadar CHN Aluminium’a aittir. Mülkiyet devri, bedelin CHN tarafından tamamen fiilen tahsil edilmesiyle gerçekleşir.
2. Teslimat ve Sevkiyat
Tüm teslimatlar, sipariş onayında belirtilen teslim şekline göre yapılır. CHN fabrikası teslim (Ex-Works) yapılan satışlarda, yükleme sonrası nakliye sırasında oluşabilecek hasarlardan,Gecikmelerden ve risklerden CHN sorumlu değildir. Teslimat toleransı ±10%, teslim tarihi toleransı ±1 hafta olarak kabul edilir (yukarıda verilen terminler için geçerlidir). Test sertifikaları, paletlerle birlikte alıcıya gönderilir.
3. Sipariş Onayı ve İptaller
Satıcı tarafından gönderilen sipariş formları, alıcı tarafından imzalı ve kaşeli şekilde 2 gün içinde geri gönderilmelidir. Aksi takdirde satıcı, önceden yazılı bir ihtar göndermeksizin siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
Alıcının, teslimattan en az 6 hafta önce siparişi iptal etmesi durumunda, satıcı toplam meblağın %30’unu talep etme hakkını saklı tutar. Eğer siparişe ilişkin metal sabitleme (LME Hedge) işlemi yapılmışsa, satıcı bu sabitlemeden doğabilecek zararını da ayrıca talep etme hakkına sahiptir.
Alıcı tarafından sevkten önce metal sabitleme talep edilmemişse, satıcı faturayı sevkiyat günü LME kapanış değeri üzerinden kesme hakkına sahiptir.
4. Ödeme Şartları
Faturaların vadesinde ödenmemesi hâlinde alıcı kendiliğinden temerrüde düşmüş olacaktır: TL faturalar için önceden yazılı bir ihtarname gönderilmesine gerek olmaksızın aylık %5, EUR/USD/GBP faturalar için aylık %2 vade farkı ödemekle yükümlüdür.
Döviz faturaları ilgili döviz cinsinden ödenmelidir. Döviz faturalarına istinaden yapılan TL ödemelerde, CHN tarafından bildirilen anlık piyasa kuru esas alınır.
5. Kur Farkları ve Muhasebe Kuru
Döviz faturalarına ilişkin TL ödemelerde oluşan kur farkları, ilgili çeyrek dönemin sonuna kadar karşılıklı olarak hesaplanır ve faturalandırılır. Fatura muhasebe kuru, TCMB MBDS (Merkez Bankası Döviz Satış) kuru esas alınarak belirlenir.
6. Vergisel Yükümlülükler
Alıcı tarafından KDV2 beyannamesi ödemesi yapılmamışsa, ödeme tamamlanana kadar satıcının yeni sipariş kabul etmeme hakkı bulunmaktadır.
7. Teslimat Kontrolü
Alıcı, malzemeleri araçtan indirmeden önce kontrol ve muayene etmelidir. Çizik, vuruk veya çökme ya da ürünlerde herhangi bir ayıp veya eksiklik varsa, alıcı bu durumu derhal satıcıya yazılı olarak bildirmeli ve durumu fotoğraf veya video ile belgelemelidir. Aksi takdirde, satıcı nakliyeden kaynaklanabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.
8. İade ve Uygunsuzluk Bildirimi
Müşteri, ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren açık ve görülebilir ayıp/eksiklikler yönünden derhal, açık ve görülebilir nitelikte olmayan ayıp veya eksiklikler yönünden ise sevk tarihinden itibaren 7 iş günü içinde uygunsuzluk bildiriminde bulunmalıdır. Bu süreler içerisinde bildirilmeyen uygunsuzluklar için ürün kabul edilmiş sayılır.
Müşterinin hatalı onayladığı ürün veya siparişlerde, iptal veya iade hakkı, sipariş onay tarihinden itibaren 24 saat içinde kullanılabilir. İşlem görmüş malzemeler satıcı tarafından geri alınmaz. Satıcı, şikâyet konusu malzemeleri alıcının deposunda veya üretim merkezinde inceleme hakkını saklı tutar. Şikâyetin kabul edilmesi durumunda, satıcı yalnızca faturada yazan tutarı iade etmekle ve malzemeyi teslim edildiği adresten geri almakla yükümlüdür. Şikâyet tutarı hiçbir şekilde malzemenin toplam fatura tutarını aşamaz.
9. Sorumluluk Sınırlaması
CHN Aluminium, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde ve kasten kusur, ağır ihmal veya kamu düzenine aykırılık hâlleri dışında, aşağıdaki durumlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz: müşteri veya üçüncü şahıs mallarında meydana gelen hasarlar, kullanım, üretim, iş veya gelir kaybı, kâr kaybı, zaman kaybı veya müşteri şikâyetleri, hukuki ve finansal giderler.
10. Uyuşmazlıklar ve Yetkili Mahkeme
Taraflar arasında doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İhtilaf hâlinde satıcının ticari kayıt ve belgeleri HMK gereğince kesin delil niteliğindedir. Türk hukuku geçerlidir.
11. Müşteri Beyanı
Alıcı, işbu genel satış koşullarını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerin kendisi ile müzakere edilerek oluşturulduğunu, satış şartlarını açıkça kabul ettiğini, satıcı ile yapacağı tüm ticari ilişkinin işbu genel satış şartları kuralları çerçevesinde ifa edileceğini beyan eder. İşbu sözleşme, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
